设为首页
加入收藏
咨询中心
联系我们
首页
关于我们
德本律师
业务范围
诉讼指南
成功案例
法律文书
咨询中心
联系我们
合同法
公司法
债权债务
知识产权
劳动人事
婚姻家庭
房产
.
拆迁
建筑工程
交通
.
医疗
损害赔偿
投资
金融保险
网络法律
国际贸易
海事海商
刑事辩护
[首页]
> 正文
测绘合同
来源:南京律师网 www.nj18.com 阅读:
91
次
委托方(甲方):
合同
编号:
承揽方(乙方): 签订地点:
根据《中华人民共和国经济
合同
法》、《中华人民共和国测绘法》和有关
法律
法规,经甲、乙双方
协商一致签订本
合同
。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):
第三条 执行技术标准:
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│序 号 │ 标准名称 │ 标准代号 │ 标准等级 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
其它技术要求:
第四条 测绘工程费:
1.取费依据:
2.取费项目及工程总价款:
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│序号 │ 项目名称 │ 工作量 │ 单价(元) │ 合计(元) │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│ 工程总价款: │
└──────────────────────────────────┘
第五条 甲方的义务
1.自本
合同
签订之日起__日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起__日内完成技术设计书的审定工作。
3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的
条件。
第六条 乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技
术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计同意实施的审定意见之日起__日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求按
合同
工期确保测绘项目完成。
第七条 测绘项目完成工期
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│序号 │ 测绘项目 │ 完成时间 │ 备注 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
全部成果应于____年__月__日前交甲方验收。
第八条 乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方,甲方应自接到通知之日起__日内完成验收。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和
著作权
归属的约定:
第十条 测绘工程费支付日期和方式
1.自
合同
签订之日起__日内甲方向乙方支付定金人民币___元。
2.____年__月__日前甲方向乙方支付工程价款人民币___元。
3.____年__月__日前再向乙方支付工程价款人民币___元。
4.自测绘成果验收合格之日起__日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余额。
第十一条
1. 自测绘工程费全部结清之日起__日内,乙方向甲方交付成果(见下表)
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│序号 │ 成果名称 │ 规格 │ 数量 │ 时间 │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴───────┴──────┴───────┴───────┘
第十二条 甲方违约责任
1.
合同
签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止
合同
时,甲方无权请求返还定金;乙
方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过
50%时,则甲方应支付工程总价款的100%。
2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工
费按
合同
约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。
3.甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或
用于本
合同
以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条 乙方违约责任
1.
合同
生效后,如乙方擅自中途停止或解除
合同
,乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按
合同
规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按
本
合同
约定的工程总价款的1%计算。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要
求。因测绘成果不符合
合同
约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对
因此造成的直接损失负
赔偿
责任,并承担相应的
法律
责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由
甲方自己负责)。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转
让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条 由于不可抗力,致使
合同
无法履行时,双方应按有关
法律
规定及时协商处理。
第十五条 其它约定:
第十六条 本
合同
执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协
调一致的,签订补充协议。补充协议与本
合同
具有同等效力。
第十七条 因
合同
执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成
协议,双方同意就本
合同
产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁(当事人双方不在
合同
中约定仲裁机构
的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民
法院
起诉)。
第十八条 附则
1.本
合同
由双方代表签字,加盖双方公章或
合同
专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费
结算完成后,本
合同
终止。
2.本
合同
一式__份,甲、乙方各执__份。
┌───┬─────────────┬───┬────────────┐
│ │单位地址: │ │单位地址: │
│ 委 ├─────────────┤ 承 ├────────────┤
│ │邮政编码: │ │邮政编码: │
│ 托 ├─────────────┤ 揽 ├────────────┤
│ │电话: │ │电话: │
│ 方 ├─────────────┤ 方 ├────────────┤
│ │开户银行: │ │开户银行: │
│ ├─────────────┤ ├────────────┤
│ │银行帐号: │ │银行帐号: │
└───┴─────────────┴───┴────────────┘
委托方单位名称(盖章) 承揽方单位名称(盖章)
法定代表人 法定代表人
或委托代理人(签字) 或委托代理人(签字):
合同
订立时间: 年 月 日
·
建设工程施工合同协议条款
甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条 工程概况。 1.1 工程名称: 工程地点: 工程内容:......
·
对外建筑工程承包合同
建筑工程承包合同是发包方(建筑单位)和承包方(施工单位、勘察设计单位)为完成某建筑工程而确立相互权利义务关系的协议。国际工程承包合同一般具有以下法律特点: 1.具有国际性。主要表现在两个方面:一是合......
·
港口工程施工合同
工程名称: 甲方: 乙方: 年 月 日 一、合同协议书 甲方_______为兴建________工程,接受了乙方_______对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双......
·
工程建设监理合同标准条件
词语定义、适用语言和法规 第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。 (1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。 (2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及......
·
建设工程施工合同条件
一、词语涵义及合同文件 第一条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有......
·
国际承包工程合同格式
第一部分 一般条款 定义 第一条 (一)在合同中,除合同内容另有要求外,下列词定义如下: (1)“业主”,名称将在第二部分中具体标明,指雇用承包人的一方,或业主的法定继承人,未经承包人同......
·
建设工程勘察设计合同
委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 甲方委托乙方承担的......
·
建设工程施工合同
第一部分 协议书 发包人(全称): ───────────────── 承包人(全称): ───────────────── 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑......
·
物业管理方面的纠纷
·
物业管理收费纠纷处理措施
·
电子合同的特点
·
何谓定金罚则?
推荐内容:
·
故意损毁文物罪
·
非法获取国家秘密罪
在线咨询
8630-9110
QQ咨询
发帖咨询
热线电话:025-86309110
工作时间:AM8:00-FM21:00
专业律师
最新内容
热点内容