工程赶工,能不能助长赶工费工程赶工,能不能助长赶工费
劳动人事  建筑工程  房产  拆迁安置  国际贸易  金融保险  婚姻家庭  交通事故  海事海商  行政诉讼  刑事辩护  顾问方案
律师团队
  • 工程赶工,能不能助长赶工费南京法律顾问律师
  • 工程赶工,能不能助长赶工费南京法律顾问律师
  • 工程赶工,能不能助长赶工费南京法律顾问律师
  • 工程赶工,能不能助长赶工费南京法律顾问律师
律师在线

工程赶工,能不能助长赶工费
工程赶工,能不能助长赶工费
擅长领域
 工程赶工,能不能助长赶工费 正文

工程赶工,能不能助长赶工费

www.nj18.com 南京法律顾问

赶工费,又称赶工措施费,是指在工程赶工的过程中,承包人为了缩短项目常规工期,较常规项目时间或者工期相比较而增加的费用。赶工费因工程性质不同而有所区别,一般包括材料费、人工费、临建费、管理费、机械费等。

赶工费用的承担在实务中的认定,首先要看合同是否约定,如合同对赶工及赶工费有明确约定,承包人又按照相关约定进行了赶工,发包方需按照合同约定支付赶工费,但是合同中虽约定了赶工费,但工程未完工情况下或者承包人并非按照要求赶工,法院对赶工费的主张一般不予支持。

合同未对赶工费进行约定或者约定不明,对于赶工费的主张,法院一般不予支持,但是在合同履行过程中, 合同虽未约定赶工及赶工费,承包人按照发包人的要求赶工或双方就赶工协商一致的,又或者存在事实上的施工关系,且有证据证明赶工事实确实存在,发包人应当支付赶工费。对于赶工费的发生,承包人要提供证据证明,证明不足,法院将不予支持。

相关文章:

·故意毁坏财物违法建筑也算吗?

·临时建筑在征收时怎样进行补偿?

·建筑法实施细则全文内内容是什么?

·建筑公司法人代表的责任有哪些

·建筑物区分所有权的具体内容

·建筑物区分所有权的主要内涵是什么


工程赶工,能不能助长赶工费
<<案发地*
<<手机号*

首 页 | 顾问方案 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2022 南京法律顾问律师网 All rights reserved.
律师热线:025-86309110,13951899110